怎样编写电气招标文件(变压器、高低压电缆、中压配电柜、低压配电柜),并能提供样本?

怎样编写电气招标文件(变压器、高低压电缆、中压配电柜、低压配电柜),并能提供样本?,第1张

  http://www54wmcom/Article/SearchaspField=Title&ClassID=&keyword=%D5%D0%B1%EA&Submit=+%CB%D1%CB%F7+

  电力工程设备招标程序及招标文件范本第Ⅳ部分(招标文件第2卷:合同条款)

  (招标文件封面格式)

  招标编号:(招标代理机构编)

  (工程项目名称)

  (招标设备名称)

  第二卷 合同条款

  (招标代理机构名称)

  (招标人名称)

  招标文件出版日期

  合同号:

  合同签字时间及地点:

  合同生效日期:

  合同双方: (需方名称)(以下简称需方)

  ---(供方名称)-----(以下简称供方)

  供需双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。

  l定义

  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

  11 “需方”是指(需方法定名称),包括该法人的法定代表人,法人的继任方和法

  人的受让方。

  12 “供方”是指(供方法定名称),包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法

  人的受让方。

  13 合同是指本文件及其附件中的所有部分。

  14 “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。

  15 “生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。

  16 “技术资料”是指合同设备及其与电厂相关的设计、制造、监造、检验、安装、

  调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软

  件)和本合同附件3规定的用于合同电厂正确运行和维护的文件。

  17 “合同设备”是指供方根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工

  具、备品备件和所有各种物品,如本合同附件2所列示和规定。

  18 “监造”是指在合同设备的制造过程中,由需方委托有资质的监造单位派出代

  表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证和现场见证。此种质量

  监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

  19 “性能验收试验”是指为检验本合同附件规定的性能保证值按本合同附件5

  规定所进行的试验。

  110 “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的性能供证

  值后需方对每台机组合同设备的验收。

  111 “最结验收”是指需方对每一机组的合同设备保证期满后的验收。

  112 ”日、月、年”是指公历的日、月、年:“天”是指24小时;“周”是指7天。

  113 “电厂”是____发电民

  114 “技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检

  验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行.检修时相应的技术指导、技术配

  合、技术培训等全过程的服务。

  115 “现场”是指位于__,为需方安装合同设备所在地。

  116 “备品备件”是指根据本合同提供的(合同设备名称)备用部件,包括随机备

  品备件和足够_折运行使用的备品备件。

  117 “试运行”是指单机、整机或各系统和域设备在调试和电厂试运行阶段进行

  的运行。

  118 “ 机终”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一套完整的设备。

  119 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。

  120 “分包商“或”“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供贷分包

  给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

  121 “最后一批交货”是指该批货物交付后,使得合同设备的已交付的货物总值达

  到合同设备价格98%以上;并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试

  验。

  122 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部

  件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

  2合同标的

  本合同所订设备将用于(工程项目名称)工程。

  21 设备名称、规格(型国)、数量

  设备名称:

  设备规格(型号):

  数量:

  22 凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成初可靠的。

  23 设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。

  24 供方提供合同设备的供货范围按合同附件2。

  25 供方提供的技术资料按合同附件3。

  26 供方投供的技术服务按合同附件7。

  27 供方提供设备的运输及保险。

  3 供货范围

  31 合同供货范围详见附件2。

  32 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件但在执行合

  同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而目确实是供方供货范围中应

  该有的,并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的均应由供方负责

  将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等实上百不发生费用问题。

  4 合同价格

  41 本合同价格即合同总价为___万元(大写:__._)。其中第一套合同价格为

  万元(),第二套合同价格为_万元()

  本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用,

  还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

  411 合同设备价格为万元,其中第一套合门设备价格为___万元第二

  套合同设备价格为万元。

  本合同设备价格包括与设备有关的供方所应纳的税费、技术资料费从制造厂到始

  发站(车上)洞头(船上)的运输、装卸、保险费及所有设备包装费。

  412 合同设备的技术服务费为_万元,其中第一套合同设备技术服务费为

  _万元,第二套合同设备技术服务费为_万元

  413 两套合同设备到现场交货点的运杂费为 万元,其中第一套合同设备运

  杂费为 万元,第二套合同设备运杂费为_万元。

  414 两套合同设备保险费为 万元,其中第一套合同设备保险费为_万

  元,第二套合同设备保险费为_万元。

  42 合同的分项价格见附件6。

  43 本合同总价在合同交货期内为不变价。

  5 付款

  51 本合同使用货币种类为人民币。

  52 付款方式:银行托收或汇票。

  53 合同设备款的支付:

  531 合同生效日期起 个月内供方提交金额为合同设备价格的10%不

  可撤销的履约保函和金额为合同设备价格10%的商业发票(正本一份,复印件四份)需

  方审核无误后___个月内支付给供方合同设备价格的10%(___万元)做为预付款。

  532 供方按交货顺序在规定的时间内将每批设备(部组件)运到交货地点,并将

  该批设备的商业发票(金额为该批设备价格的80%,正本一份复印件四份)、清单、质

  量检验合格证明、货运提单提供给需方,需方验明无误后 天内,支付该批设备价格

  的80%(_万元)。

  533 剩余合同设备价格的10%作为设备保证金待每套合同设备保证期满没有问题,

  供方报交下列单据经需方审核无误后需方在_个月内支付给供方该套合同设备价格的10%

  (如有问题,应扣除相应部分);

  (1)金额为该套合同设备价格10%的商业发票(正本一份,复印件一式四份)

  (2)该套合同设备最终验收证书的复印件一式五份。

  54 技术服务费的支付。

  541 第一批设备交货后,供方提交金额为该套合同设备技术服务费3O%的商业发

  票(正本一份,复印件四份)需方审核无误后___个月内,支付给供方该套合同设备

  技术服务费的30%(_万元)。

  542 每套合同设备通过该套机组性能验收试验,初步验收证书签署后,供方提交

  金额为该套合同设备技术服务费70%的商业发票(正本一份,复印件四份),需方审核

  无误后__ 个月内,支付给供方该套合同设备技术服务费的70%(_万元)。

  55 运杂费的支付

  运杂费在设备交货时由供方分批向需方结算结算总额为合同规定的运杂费。需方在

  收到供方提交的单据经审核无误后个月内需方支付给供方该批运杂费。

  56 付款时间以杰方银行承付日期为实际支付日期著此日期晚于规定的付款日期,

  即从规定的日期开始按本合同1114款计算迟交违约金。

  6 交货和运输

  61 本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求

  应保证及时和部会的完整性。分部套交货时间见附件4。

  62 交货地点合同设备的交货地点为需方电厂铁路专用线指定地点(车上)/码头

  (船上)(具体交货地点)。

  63 合同生效后个月内,供方应按照本合同附件4的规定向需方提供每批货物名称、

  总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。

  在每批货物预订启运_天前及天前供方应以电报或传真将66款中的各项内容通知需方。

  64 每批合同设备交货日期以到货车/码头的到货通知单时间戳记为准。此日期即

  本合同119款计算迟交货物违约金时的根据。

  65 供方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划,负现合同设备从

  供方到现场交货地点的运输。

  66 在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内,供方应以电报或传真将该批货

  物的如下内容通知需方。

  (1)合同号;

  (2)机组号;

  (3)货物备妥发运日;

  (4)货物名称及编号和价格;

  (5)货物总毛重;

  (6)货物总体积;

  (7)总包装件数;

  (8)交运车站/码头名称、车号/船号和运单号;

  (9)重量超过二十吨或尺寸超过9米x3米x3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。

  对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置,并附有草图。

  (10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环

  境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保

  存方法以及处理意外情况的方法。

  67 附件4中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

  68 在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于供方的过失或疏忽造成的供

  应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷,而动用了需方库存中的备品备件以调换损坏的设备

  或部件,则供方应负责免费将动用的备品备件补齐,最迟不得超过___个月运到指定目

  的车站/码头并且通告需见

  69 供方应按附件1和附件3规定向需方分批提供满足电厂设计、监适、施工、调试、

  试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料、按附件1和附件3的规定提供技术资料每

  套合同设备_套。应分别列出上述技术资料的清单及符合附件3规定的交付进度。

  610 技术资料一般以邮寄方式递交,每批技术资料交邮局后,供方应在24小时内将

  技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量合同号等以传真或电报

  通告需方。

  611 技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期

  将作为按合同1110款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经

  需方或需方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏,且非需方原因供方应在收到需方通知后

  ___天内(对急用者应在__天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如

  因需方原因发生缺少、丢失或损坏,供方应在接到需方通知后__天内(对急用者应在_

  天内),向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分,费用由需方承担。

  612 需方可派遣代表到供方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。供方应

  提前_天通知需方交运回期。如果需方代表不能及时参加检验时,供方有权发货。上述需

  方代表的检查与监督不能免除供方应负的责任。

  613 因需方原因要求供方推迟设备发货时(设备已制造完毕),由需方负担仓储费

  及必要时的保养费。并按本合同规定(视为供方已交货)支付议批设备的款项。

  614 到货站(整车)/码头:____

  (零担)/码头:____

  615 收货单位:

  616 技术资料邮寄地址:______

  单位: ______

  7 包装与标记

  71 供方支付的所有货物要符合_包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定及

  国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、

  装卸过程中完好无损,并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、

  水平加速度引起的设备损坏,供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点,

  按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施,以保证货物在没有任何损坏和腐

  蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前,供方负责按部套进行检查清理,不

  留异物,并保证本部件开全。

  72 供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

  73 供方应在每件包装箱的两个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印

  刷以下标记:

  (1)合同号;

  (2)目的站/码头;

  (3)供货、收货单位名称;

  (4)设备名称、机组号、图号;

  (5)箱号/件号;

  (6)毛重/净重(公斤);

  (7)体积(长x宽X高,以毫米表示)

  凡重量为二吨或超过二吨的货物,应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重

  心位置及起吊点,以便于装卸搬运。按照货物的特点,装卸和运输上的不同要求,包装箱

  上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

  74 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应

  带有足够的货物支架或包装垫木。

  75 每件包装箱内,应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱

  单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装

  箱清单各二份。

  76 附件2中列明的备品备件应按每套设备分别包装,并在包装箱外加以注明,一

  次性发货。

  77 备品备件应分别包装并按72款注明上述内容,专用工具也应分别包装。

  78 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式,装入尺寸适当的箱内,并尽可

  能整车发运以减少运输费用。

  79 栅格式箱子/或类似的包装,应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造

  成损坏的设备及零部件。

  710 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

  711 供方和/或其分包商不得用同一箱号樯明任何两个箱件。

  712 对于需要精确装配的明洁净加工面的货物,加工面时采用优良,耐久的保护层

  (不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

  713 供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。

  每包技术资料的封面上应注明下述内容:

  (1)合同号;

  (2)供货、收货单位名称;

  (3)目的站/码头;

  (4)毛重;

  (5)箱号/件号。

  每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份,标明技术资料的序号、文件项号、

  名称页数。

  714 凡由于供方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,

  一经证实,供方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货

  物损坏和丢失时,供方负责与承运部门及保险公司交涉,同时供方应尽快向需方补供货物

  以满足工期需要。

  715 需方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等,在该部件到货清点之后「_

  个月〕内返供方(费用由供方承担)。

  8 技术服务和联络

  8l 供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、

  调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过

  程的服务。

  82 供方需派代表到现场进行技术服务,指导需方按供方的技术资料进行安装、分部

  试运、调试和启动,并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等

  有关问题。

  83 供方应在合同生效后__个月内以邮寄方式向需方提交执行81和82款中

  规定的服务工作的组织计划一式两份。

  84 在合同生效后_个月内,双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

  85 供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计,并向需方解释技术设计。

  86 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时,任何一方均可建议召开会议,在

  一般情况下,另一方应同意参加。

  87 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要,所签纪要双方均应

  执行。如涉及合同条款有修改时,需经双方法定代表人批准,以修改本为准。如有重

  大技术方案和/或合同价格的修改,须报原合同审批单位审查同意后方可执行.

  88 供方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案,供方如

  有修改,须以书面形式通知需方,经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求,需

  方有权提出变更或修改意见,并书面通知供方,供方应给予充分考虑,应尽量满足需方

  要求。

  89 供需方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关

  的各方,并不由此而构成任何侵权,但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

  810 对盖有“密件”印章的供销方的资料,双方都有为其保密的义务。

  811 供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作,应由供方统一组织

  并征得绍方同意,费用应由其自行负担。

  812 供方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技

  术服务等问题负全部责任。

  813 凡与本合同设备相连接的其它设备装置,供方有提供接口和技术配合的义务,

  并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

  814 供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。供方

  派到现场服务的技术人员在本合同生效后_个月内提交需方予以确认。需方有权提出更换

  不符合要求的供方现场服务人员,供方应根据现场需要,重新选派需方认可的服务人员。

  如果需方在书面提出该项要求__天内供方没有答复,将按1111款视为延误工期等同处理。

  815 由于供方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要

  求派人指导而造成的损失应由供方负责。

  816 技术服务和联络的具体要求见附件7

  9 质量监造与检验

  91 监造

  911 供方应在配合同生效日期起__个月内,问需方提供本合同设备的设计、制

  造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合附件1和附件5的规定。

  912 需方将委托有监造资质的监造单位进行设备监造。在电力工业部/国家电力

  公司的指导下进行监造和出厂前的检验,了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况

  并签字。监造检验的标准为附件1和附件5所列的相应标准。供方有配合监造的义务。在监

  造中及时提供相应资料和标准,并不由此而发生任何费用。

  913 监造的范围及具体监造检验/见证项目见附件5

  914 供方必须为电力工业部/国家电力公司驻厂代表和监造代表的监造检验提供:

  9141 本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和

  月度检验计划。

  9142 提前_天提供设备的监造内容和检验时间。

  9143 与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料工艺及实际

  工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及附件5规定的有关文件

  以及复印件。

  9144 向监造代表提供工作、生活方便。

  915 监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包

  据发现重大问题时的停工检验),应尽量结合供方工厂实际生产过程。若监造代表不能按

  供方通知时间及时到场,供方工厂的试验工作风正常运行,试验结果有效,但是监造代表

  有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若供方未及时通知监

  造代表面单独检验.需方将不承认该检验结果,供方应在需方代表在场的情况下进行该项

  试验。

  916 监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或

  包装要求时,有权提出意见并暂不予以签字,供方须采取应改进措施、以保证交货质量。

  无论监造代表是否要求和是否知道,供方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程

  中出现的较大的质髦缺陷和问题,不得隐瞒,在监造单位不知道的情况下供方不得擅自处

  理。

  917 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验,并

  且签署了监造与检验报告,均不能被视为供方按合同11款规定应承担的质量保证责任的

  解除,也不能免除供方对设备质量应负的责任。

  92 工厂检验与现场开箱检验

  921 由供方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购),在生产过移中都须进

  行严格的检验和试验,出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装

  (装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。所有这些正

  式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给需方存档。此外,供方还应在随机文

  件中提供合格证和质量证明文件。

  922 货物到达目的地后,供方在接到需方通知后应及时到现场,与需方一起根据

  运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代

  表确认属供方责任后,由供方处理解决。当货物运到现场后,需方应尽快开箱检验检,检

  验货物的数量、规格和质量。需方应在开箱检查前__天通知供方开箱检验日期,供方应

  派遣检验人员参加现场检验工作,需方应为供方检验人员提供工作和记录对双方同样有效,

  并作为需方向供方提出索赔的有效证据。如需方未通知供方而自行开箱或每一批设备到达

  现场_个月后仍不开箱,产生的后果由需方承担。

  923 现场检验时,如发现设备由于供方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少

  或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录并由双方代表签字,各执一份,作

  为需方向供方提出修理和/或更换和/或索赔的依据;如果供方委托需方修理损坏的设备所

  有修理设备的费用由供方承担;如果由于需方原因,发现损坏或短缺,供方在接到需方通

  知后,应尽快提供或替换相应的部件,但费用由需方自负。

  924 供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议,应在接到需方书面通

  知后__天内提出,否则上述要求即告成立。如有异议,供方在接到通知后_个月内,自

  费派代表赴现场同需方代表共同复验。

  925 如双方代表在合同检验中对检验记录不能取得一致意见时,可由双方委托权

  威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力,检

  验费用由责任方负担。

  926 供方在接到需方按本合同922至925款规定提出的索赔后,应按927款的

  规定尽快修理,更换或补发短缺部分,由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任

  方负担。对于上述索赔,由需方从履约保函或下次付款中扣除。

  927 由于供方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间,以不影响电厂建设

  进度为原则,但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后_个月,否则按1111款处理。

  928 需方对到货检验的货物提出索赔的时间,不迟于货物抵达电厂设备储放场之

  日起的_个月。

  929 上述922至928款所述的各项检验仅是现场的到货检验,尽管没发现问题

  或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方按合同11款及附件1的规定应承担

  的质量保证责任的解除。

  10 安装、调试、试运和验收

  101 本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安

  装、设试、运行和维修。整个安装、调试过程须在供方现场技术服务人员指导下进行。重

  要工序须经供方现场技术服务人员签字确认。重要工序由供方提供(见附件7)。安装、

  调试过程中,若对方未按供方的技术资料规定和现场技术腋务人员指导、未经供方现场技

  术服务人员签字确认而出现问题,需方自行负责(设备问题除外);若需方按供方技术资

  料规定和现场技术服务人员的指导、供方现场技术服务人员签字确认而出现问题,供方承

  担责任。

  102 本合同设备安装完毕后的验收工作按照附件1、5的要求进行。

  103 合同设备的安装完毕后,供方应派人参加调试进行指导,并应尽快解决调试中

  出现的设备问题,其所需时间应不超过_个月,否则将担11ll款视为延误工期等同处理。

  104 性能验收试验应在每套机组全部设备运转稳定,达到额定出力连续稳定运行

  168小时完毕后__个月内进行,这项验收试验由需方负责,供方参加。

  性能验收试验完毕,每套合同设备达到本合同附件1所规定的各项性能保证值格标后,

  需方应在__天内签署由供方会签的本合同设备初步验收证书一式二份,双方各执一份。

  如果合同设备不能达到本合同附件1、5所规定的一项或多项保证指标时按1O6款和

  116款办理。

  105 在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下,如有个别微小缺陷,供方在双

  方商定的时间内免费修理上述的缺陷,需方则可同意签署初步验收证书。

  106 如果第一次

有必要。

可信时间戳已成为确立电子数据法律效力的重要技术之一。在全球信息化的大趋势下,以计算机及其网络为依托的电子数据,在证明案件事实的过程中起着越来越重要的作用。电子数据具有脆弱性、易变性、隐蔽性、载体多样性等特点,容易被复制、删除、篡改且难以被发现。因此,电子数据在实际的司法认定过程中,很难准确鉴定其生成的时间以及内容的真实性、完整性。

沃通TSA服务是按照国内外相关时间戳技术与服务标准,根据我国可信时间戳服务体系规划建设的权威第三方公共可信时间戳服务,可广泛应用于知识产权保护、文化创意、电子政务等各类领域。沃通TSA服务由我国唯一法定时间源国家授时中心负责时间溯源、同步和监测,由国家权威机构确保时间源的公信力。

时间戳服务器是一款基于PKI(公钥密码基础设施)技术的时间戳权威系统,对外提供精确可信的时间戳服务。它采用精确 的时间源、高强度高标准的安全机制,以确认系统处理数据在某一时间的存在性和相关操作的相对时间顺序,为信息系统中的时间 防抵赖提供基础服务。

cat的文件是安全目录信息,它一般都是通过合成inf文件中调用的所有驱动签名文件生成的。而在Windows10环境驱动安装时,我们得通过生成的cat文件去验证配置文件的签名信息。那么,Win10驱动如何正确生成Cat文件及签名?下面,就随小编看看具体操作步骤!

推荐:ghostwin10系统下载

具体如下:

1、首先打开inf文件,查看调用了哪些驱动文件,当然别忘记将这些能签名的文件都给签名了,在inf文件中找到[SourceDisksFiles]参数中调用的驱动文件。

2、下载代码签名精灵wosigncodeexe。

3、运行wosigncodeexe,找到这些文件,并将这些文件加上"inf"文件拖入到生成cat的文件区域。

点击生成cat文件,并且保存在"inf"所在目录,此时切忌不要再去对这些驱动文件签名,否则安装驱动后,会有“hash值不一致,文件可能一损坏或被篡改”相关的提示。所以,当您对文件做更改后,请重新生成您的cat文件。

此时完成win10win8下的驱动签名过程。

4、验证已经生成的cat文件,双击cat文件,注意到安全目录中的每条目录项就对应一个驱动文件,可以通过“File”项去和inf文件中的[SourceDisksFiles]参数文件对比,来判断是否所有驱动文件都已经包含在cat中。

Win10驱动生成Cat文件及签名的方法就为大家介绍到这里了。是不是非常简单呢?如果你也对此感兴趣的话,可是尝试操作一遍!

什么是可信时间戳

      利用可信时间戳进行存证的

      电子证据自然具有证据效力吗

可信时间戳是由权威可信时间戳服务中心签发的一个能证明数据电文(电子文件)在一个时间点是已经存在的、完整的、可验证的,具备法律效力的电子凭证,可信时间戳主要用于电子文件防篡改和事后抵赖,确定电子文件产生的准确时间。

      《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》以司法解释形式对哈希值校验、可信时间戳及区块链存证方式进行了法律确认。相较于传统的公证存证方式而言,可信时间戳等电子存证方式具有成本低、效率高、易操作等优势,在涉网知识产权纠纷的取证中得到了广泛运用。

但是

在使用可信时间戳进行

电子证据存证时

一定要遵守它的操作指引

完成自检

否则

有可能会影响到

电子证据的证据效力

      原告某科技公司诉称,其经合法授权取得涉案20幅摄影作品的独家信息网络传播权,通过时间戳的方式固定证据,证明被告未经许可擅自使用涉案摄影作品,要求被告支付经济赔偿。被告辩称,原告的时间戳保全所采用的电子证据的真实性很可能在被抓取之前,因其所处设备或网络环境存在问题已经受到了“破坏”,导致存证的证据包天然不具有可信力。可信时间戳取证应严格遵照可信时间戳官网已经公布的《可信时间戳互联网电子证据取证及固化保全操作指引(版)》(以下简称《操作指引》)严格完成全步骤清洁性、安全性、网络链接真实性的自检,但原告提交的证据明显存疑,应驳回其诉讼请求。

可信时间戳存证的操作步骤缺失

是否会影响证据的真实性

法院经审理查明,根据取证录像显示,原告两次通过可信时间戳方式对被告经营的网站上存在的侵犯原告著作权的进行证据保全。取证的主要操作步骤为展示TCP/IP内容-展示连接被告运营网站的有效性-清除浏览记录-输入被告网址展示信息,后取证视频展示涉案。

      《操作指引》由时间戳服务中心出具,作为可信时间戳存证方式的操作规范,具有一定指导作用,且双方均认可《操作指引》,故法院参照该《操作指引》判定操作流程效力。《操作指引》的“互联网连接”中包括三个关键步骤:操作相关设置以保证没有连接代理;输入相关命令显示所有网络适配器的完整TCP/IP配置信息;输入相关命令确认连接到目标页面网络服务器的路径,保证接入网站的真实性。原告在第一次取证录像前置性检查步骤中上述三个关键步骤均缺失,第二次取证缺失第二、三步骤。

      为查明缺失步骤会导致的结果,北京互联网法院委任技术调查官参与庭审,就电子数据技术问题发表了专业意见。根据案件查明事实和技术调查官的意见,法院认为,原告在进行可信时间戳取证的前置性检查步骤中,上述三个关键步骤的缺失,导致该可信时间戳证据存在重大缺陷,不能排除设置虚拟代理网站的可能,进而无法确定接入网站的真实性,故原告提交的可信时间戳证据不予以采信,驳回原告全部诉讼请求。

法官说法

      不同于传统的证据形式,电子数据证据具有真伪的脆弱性、传递的技术性、极强的可复制性等特殊属性。尽管时间戳取证能确保自保存时起数据不被更改,但并非只要采用了时间戳取证的技术手段所采集的电子证据就是真实可靠的。

      在使用时间戳取证过程中,需先通过互联网真实性检查。若缺失了互联网真实性检查,存在抓取前已因所处设备或网络环境存有问题而遭受“破坏”的可能性,导致保存的证据不具有可信力。这类“破坏”包括非真实的网络坏境、定向虚假链接访问、时间来源不明等问题。因此,当事人在用可信时间戳等技术手段采集证据时,应当严格遵守操作流程,确保电子数据的真实性。

法官提示

      法院在审理案件时,通常按照以下步骤审查可信时间戳证据:

一是对可信时间戳服务机构进行审查。重点审查可信时间戳服务机构的资质、运营条件和中立性。

二是对可信时间戳取证过程进行审查。在此需要审查证据获取过程是否存在虚拟、伪造可能性,重点审查网络真实性及证据的生成、收集、存储、传输过程的真实性。此外,还需要审查证据获取手段是否合法。

三是对时间戳取证证据本身内容进行审查。当可信时间戳取证证据作为权属证据时,如果对作品底稿等形成过程中的文件进行时间戳固定,需要审查是否达到《中华人民共和国著作权法》中规定的能够认定作品权属的初步水平。当可信时间戳取证证据作为侵权证据时,需要审查侵权页面的完整性,如是否显示侵权网站网址、侵权主体等重要信息。

相关法律规定

      向上滑动阅览

《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第十一条 当事人对电子数据真实性提出异议的,互联网法院应当结合质证情况,审查判断电子数据生成、收集、存储、传输过程的真实性,并着重审查以下内容:

      (一)电子数据生成、收集、存储、传输所依赖的计算机系统等硬件、软件环境是否安全、可靠;

      (二)电子数据的生成主体和时间是否明确,表现内容是否清晰、客观、准确;

      (三)电子数据的存储、保管介质是否明确,保管方式和手段是否妥当;

      (四)电子数据提取和固定的主体、工具和方式是否可靠,提取过程是否可以重现;

      (五)电子数据的内容是否存在增加、删除、修改及不完整等情形;

      (六)电子数据是否可以通过特定形式得到验证。

      当事人提交的电子数据,通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证,能够证明其真实性的,互联网法院应当确认。

      当事人可以申请具有专门知识的人就电子数据技术问题提出意见。互联网法院可以根据当事人申请或者依职权,委托鉴定电子数据的真实性或者调取其他相关证据进行核对。

DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
网站模板库 » 怎样编写电气招标文件(变压器、高低压电缆、中压配电柜、低压配电柜),并能提供样本?

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情